ДОГОВОР № [ ]
__
г. ____
______ г.
__ Преамбулы договора нет ( и самого договора как такового) потому, что Вы пытаетесь создать документ на основании не сформированного как надо документа (сметы)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить
________________________________
в соответствии с Приложением №1 (сметой) к настоящему договору, называемый в дальнейшем Объектом работ.
1.2.
Любые изменения в объемах работ или появлении дополнительных работ отражается в дополнительных соглашениях к настоящему договору.
1.3.
За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение, указанное в разделе 2 настоящего договора.
1.4.
Сроки исполнения работ с __ по __
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.
Стоимость работ составляет
если бы смета была заполнена и указаны реквизиты сторон программа указала бы например здесь, сумму договора в т.ч прописью и т.д. по всему договру... в том числе НДС _% ______
2.2.
Заказчик перечисляет Подрядчику Аванс в размере _____
2.3.
Окончательный расчет с Подрядчиком со стороны Заказчика осуществляется после подписания актов выполненных работ и сдачи результатов выполненных работ в порядке указанном в разделе 3.
2.4.
Общая стоимость работ оговоренная настоящим договором включает в себя все затраты Подрядчика для полного завершения работ на объекте, в том числе расходы на материалы, инструменты, оборудование, транспортные расходы и прочее включая все накладные расходы и налоги.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1.
В день окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ. В случае надлежащего выполнения работ Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт о приемке выполненных работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения.
3.2.В случае выявления Заказчиком недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет недостатки за свой счет и своими силами в течение 5 (пяти) дней с момента его уведомления и предоставляет новый акт о приемке выполненных работ. При недостаточности указанного срока стороны могут согласовать иной срок для устранения недостатков. Акт о приемке выполненных работ подписывается после устранения всех выявленных недостатков работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Подрядчик обязан:
4.1.1.Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими Госстандартами, СНиП, ТУ, проектной документацией.
4.1.2.Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных правил и нести перед третьими лицами самостоятельную ответственность за их нарушение.
4.1.3.До сдачи выполненных работ Заказчику вывезти строительный мусор и принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты, технику.
4.2.Заказчик обязан
4.2.1.Передать Подрядчику проектную документацию по акту приема-передачи
4.2.2.Обеспечить Подрядчику доступ на место проведения работ.
4.2.3.Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
4.2.4.Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором и калькуляцией.
4.2.5.Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком
5. ГАРАНТИИ
5.1.Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ требованиям Госстандартов, СНиП, ТУ, проектной документации и предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы продолжительностью один год с момента подписания сторонами акта о приемке работ.
5.2. Наличие недостатков, выявленных в период гарантии, фиксируется двусторонним актом сторон. В случае неявки Подрядчика в течение трех рабочих дней с момента уведомления, Заказчик вправе оформить односторонний акт о выявленных недостатках, имеющий юридическую силу для обеих сторон. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 5 (пяти) дней с момента составления акта о выявленных недостатках.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За нарушение сроков начала или окончания выполнения работ, сроков указанных в графике выполнения работ, просрочку устранения недостатков, в том числе, выявленных в период гарантии, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,5 % от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки исполнения обязательств.
6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик.
6.3. При просрочке оплаты работы Подрядчик вправе требовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
6.4. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, если Подрядчик не устранил недостатки в предусмотренный настоящим договором срок.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до момента сдачи работ несет Подрядчик.
6.6. Уплата сторонами пени, убытка не освобождает виновную сторону от исполнения принятых обязательств.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений – действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.
8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. Стороны договариваются, что всевозможные претензии по настоящему Договору должны быть направлены в письменном виде и рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.
9.2. В случае если в досудебном порядке спор не будет решен, Стороны вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
|
ЗАКАЗЧИК
[ ]
Юридический адрес: [ ]
Почтовый адрес: [ ]
ИНН: [ ] / КПП: [ ]
ОГРН: [ ]
Тел.: [ ]
Эл.почта: [ ]
БАНК: [ ]
БИК: [ ]
Кор.сч. [ ]
Расч.сч. [ ]
|
ПОДРЯДЧИК
[ ]
Юридический адрес: [ ]
Почтовый адрес: [ ]
ИНН: [ ] / КПП: [ ]
ОГРН: [ ]
Тел.: [ ]
Эл.почта: [ ]
БАНК: [ ]
БИК: [ ]
Кор.сч. [ ]
Расч.сч. [ ]
|
|
[ ]
_______________ / [ ]
|
[ ]
_______________ / [ ]
|